____________________                          "__"____________ 20__ г.
(место заключения)

____________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик,
  (наименование таможенного органа)

в лице ______________________________________________, действующего на
             (должность, фамилия, имя, отчество)

основании __________________________________________, с одной стороны,
                   (Положения, доверенности)

и ___________________________________________________________________,
          (наименование предприятия, учреждения, организации,
                фамилия, имя, отчество физического лица)

именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________,
                                             (должность, фамилия,
                                                имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________, с
                              (Устава, положения, доверенности)

другой стороны, в соответствии с ____________________________________,
                                      (основание для заключения
                                             договора) <*>

именуемые   в  дальнейшем  Стороны,   заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:
     --------------------------------
     <*>   Основанием   для   заключения   договора  является  решение
Конкурсной   комиссии  либо  согласование  с Минэкономразвития  России
решения о закупке у единственного источника.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1.  Подрядчик  обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в п. 1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику,
а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
     1.2.   Подрядчик   обязуется   выполнить   следующие   работы   в
соответствии   с  техническим   заданием  (приложение  1 к  Договору):
____________________________________________________ (далее - работы).
      (указывается полное наименование работ)

     1.3.  Предусмотренные  настоящим  Договором  работы выполняются в
полном соответствии с ________________________________________________
                            (ТУ и другие документы, утвержденные

_____________________________________________________________________.
    или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)


2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     2.1.  Работы  оплачиваются  Заказчиком  в строгом  соответствии с
объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
     2.2. Сумма настоящего Договора составляет ______________________,
                                            (сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС ___% ___________________________________.
                         (сумма цифрами и прописью)

     2.3. Оплата по настоящему Договору производится _________________
________________________________________ путем ______________________.
  (единовременно, поэтапно с авансовым              (форма оплаты)
            платежом и т.п.)

Оплата  производится  в течение  ___  дней со дня подписания Сторонами
акта сдачи - приемки <*>.
     --------------------------------
<*> Размер авансового платежа не должен превышать 30%. В случае
выполнения работ отдельными этапами авансирование осуществляется
поэтапно.

2.4. Цена работ на период действия Договора является фиксированной
и пересмотру не подлежит.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи
ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения Договора.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
календарным планом выполнения работ (приложение 2 к Договору),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать работы
Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
3.2.2. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда
со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения
работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом
выполняемых ими работ.
3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи
или иного используемого для исполнения договора имущества.
3.2.4. Предоставить срок гарантии нормального функционирования
результатов работы на ________ месяцев с даты подписания Сторонами
акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков, за исключением
случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны
третьих лиц.
3.2.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации
недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой
счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения
недостатков.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. При завершении работ (этапа работ) принять выполненные
Подрядчиком работы.
3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в
сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о
выполнении работ.
     4.2.  Приемка  объекта  ___________ в эксплуатацию осуществляется
Государственной приемочной комиссией или рабочей приемочной комиссией,
назначаемой приказом _________________________________ в течение _____
                            (таможенный орган)

после окончания работ.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ
условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об
этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием
сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
Подрядчик обязан в течение _______ со дня получения указанного
акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с
ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно
было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами
акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков <*>.
     --------------------------------
<*> В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка
выполненных работ осуществляется поэтапно.

4.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется
представить Заказчику в течение шести месяцев необходимую документацию
для постановки объекта на баланс.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока
выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они
предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в
размере ____% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не
более ____% указанной цены.
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере ___% не
перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___%
указанной суммы.
5.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату
выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из
бюджета.
5.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание
актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово -
промышленной палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может
быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно
установленному законодательством Российской Федерации порядку.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в
соответствии с п. 6.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон,
либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Договора без возмещения
Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий
Договор другой Стороне не позднее чем за _________________ дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с ____________________
и действует до __________________________ (или до исполнения Сторонами
своих обязательств по договору).
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического
адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в
течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону,
причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
- Приложение 1. Техническое задание на ________ листах.
- Приложение 2. Календарный план выполнения работ на ____________
листах.
- ______________________________________________________________.
- ______________________________________________________________.
9.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                              ПОДРЯДЧИК

________________________________      ________________________________
   (юридический и фактический            (юридический и фактический

________________________________      ________________________________
  адрес, банковские реквизиты,          адрес, банковские реквизиты,

________________________________      ________________________________
             ИНН)                                  ИНН)

________________________________      ________________________________
      (должность, подпись,                  (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                    инициалы, фамилия)

Создание, продажа готовых, действующих интернет-магазинов, сайтов, порталов.

Раскрутка, продвижение, оптимизация!!